中国电建西北院吉木乃恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包风机安装工程二标采购项目公开谈判采购公告

吉木乃恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包项目风机安装工程二标段专业分包谈判采购公告

（采购编号：12026Z021250-C-2544）

1.采购条件

吉木乃恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包项目已批准建设，项目建设单位为吉木乃天润风电有限公司，资金已落实。本次采购人为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，目前已具备采购条件，现对该项目吉木乃恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包项目风机安装工程二标段专业分包进行公开谈判采购。

该项目资金已落实，具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

建设地点位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区吉木乃县恰勒什海乡。

2.2 工程概况及标段概况

本项目总装机容量500MW，安装50台单机容量为10MW的金风科技GWH204-10MW-115m风力发电机组。配套建设1座220kV升压汇集站，站内本期建设2台250MVA主变压器，1组50MVar调相机。风电场通过16回35kV集电线路接入新建的220kV汇集站，再通过1回220kV线路接入喀纳斯750kV变电站。

风机安装工程标段界限划分为箱变（含箱变本体）低压侧至风力发电机组安装调试所有工作。本次采购标段为吉木乃恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包项目风机安装工程二标段。

2.3 工期要求

吉木乃恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包项目风机安装工程二标段计划于2026年6月20日开工，2026年10月15日前完成标段内所有风机安装及电装调试工作，具备联合调试条件，工期117天。具体以现场下达的开工令与完工时间要求为准。

2.4 质量要求

吉木乃恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包项目风机安装工程二标段专业分包质量要求：

（1）不发生一般及以上质量事故，工程质量为合格并符合达标投产要求；

（2）有效控制建设工程质量通病，观感质量及施工工艺达到国内先进水平；

（3）施工要求的质量标准：符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范，工程质量评定结论为合格；达到国家或电力行业合格标准，建设国家先进示范项目，满足发包人企业标准、电网公司、国家能源局达标投产考核和竣工验收考核标准，争创国家优质工程。

2.5 采购范围

本次采购工程为吉木乃恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包项目风机安装工程二标段

本标承包范围包括（但不限于）：负责风电场区内25台风电机组（JMN-51、JMN-46、JMN-65、JMN-54、JMN-56、JMN-57、JMN-66、JMN-58、JMN-41、JMN-37、JMN-34、JMN-31、JMN-33、JMN-23、JMN-28、JMN-06、JMN-07、JMN-50、JMN-05、JMN-04、JMN-03、JMN-10、JMN-09、JMN-08、JMN-61，装机容量约250MW）的风力发电机组安装、塔筒安装、风电机组出线电缆敷设、箱变安装等全部设备安装、调试、试验及验收工作。

工作界限：以风机基础顶面为起点（含锚栓笼与塔筒底法兰连接），以箱变高压侧出线为终点（含箱变至风机间全部连接），包括风机设备安装、塔筒安装、电缆敷设、箱变安装、消防设施配置及配合消防验收等全部工作。

主要工作内容：

（1）负责大型机械设备进退场、分段转运、现场安拆、多机位转场等；负责大型机械设备的道路运输协调及手续办理；负责向当地县级以上特种设备安全监督部门进行大型吊装机械设备备案，大型吊装机械设备初次到场组装后需进行第三方检测（有资质）并出具报告；

（2）吊装工作区场地准备，***平台的检查、复测，与基础土建工程的衔接，***平台的验收；

（3）负责风机成套设备（塔筒、机舱、发电机、叶片、轮毂、散热器、外（内）爬梯、***平台支架及附件、电缆、标准件、风机塔筒照明、备品备件及其他随机附件）按照厂家作业指导书及相关规范要求进行卸货、保管、安装（一次、二次电气接线及所有塔筒内接地安装）、消缺及验收工作；

（4）安全文明施工措施费投入，负责施工前至项目竣工验收移交前所有设备、材料看护及保管并确保塔内外设备、电缆及附件安全保卫工作；做好现场设备、电缆及材料附件的防尘、防风、防雨措施；

（5）负责风机成套设备及相关附件进场后及时组织人员进行卸车，有义务调遣机械牵引现场受困运输设备车辆脱困；

（6）承担高强螺栓、动力电缆及其他取样送检并出具相应报告；

（7）负责提供风机设备静态调试所需发电机、油料、转运车辆及其他附件和相应劳务人员。负责配合设备厂家进行静态调试；***网前后属于安装方面的消缺和整改工作；

（8）负责风机及塔筒内吊装前卫生清洁和损伤补救工作，保证达到甲方及风机厂家的清洁标准；将风机机组及塔筒运输支架、集装箱等收集并按照采购人要求进行处理；

（9）负责及时清理现场施工中所产生的木板、包装箱、塑料、电缆盘及其他生活垃圾；

（10）***平台及转场道路挖、垫修整之处进行恢复，并达到水土保持验收要求；

（11）负责向当地县级以上特种设备安全监督部门进行大型吊装机械设备备案，大型吊装机械设备初次到场组装后需进行第三方检测（有资质）并出具报告；主吊设备配置需满足工期节点要求（高峰期主吊设备配置不少于4台，其中自有设备不少于 2台），若因响应人原因导致现场进度不满足工期要求时，响应人应在一周内完成所需设备资源进场，同时采购人有权进行工作内容的切分。

（12）负责风机吊装资料编制报审，风机吊装专项施工方案编制、进行专家论证，负责编制各项技术措施、方案等，以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作，具体以厂家机械安装指导手册为准；

（13）负责消缺、验收工作，设备安装完成后清理机组卫生(包括机舱、***平台、锚栓、塔筒周围等)；配合调试，试验、配合试运行；消缺、充分做好安全保护措施；

（14）主吊选型应根据厂家及甲方的要求选用满足风机吊装需求的起重机械（所选用的主吊方案应该通过专家论证）、设备卸车应严格按照风机厂家作业指导书配备吊车及相关工器具；

（15）除风机、塔筒厂家提供的专用工具外，其余材料及施工用吊车、工具等均由乙方自行提供；

（16）包含但不限于本体、端子箱、通风控制柜、引下线等的采购、安装、调试、试验等，油过滤、干燥、安装、油漆、接线、调试、防火封堵，箱变接地及与风机联合接地施工(含评估、监测、验收)，铁构件制作、安装、油漆，以施工图为准；

（17）包含但不限于电缆桥架施工的土建、采购、安装等，以施工图纸为准并满足设计及甲方要求；

（18）乙方所报单价中应充分考虑由于大风、大雪等恶劣天气原因所造成的乙方人员、设备等的窝工，此种原因造成的窝工甲方将不予签认；试验必须满足国家及行业相关标准、合同及设计相关要求、***网要求，由乙方自行考虑；

（19）负责风力发电机组出线至箱变低压侧电力电缆、电缆终端的卸车、清点、保管、二次倒运、敷设、安装、铺砂盖砖、穿管、防火涂料及防火封堵、整理、固定、标识等工作；负责风机至箱变低压侧光缆的采购、敷设、连接、熔纤、跳纤等工作；

（20）负责箱变设备的安装、风机及箱变接地连接、箱变设备的交接试验（含含绝缘电阻、油样化验、接地、耐压试验、断路器、隔离开关、避雷器、保护测控装置试验等）；负责高强螺栓、动力电缆及其他取样送检并出具相应报告；

（21）风力发电机组安装作业半径外设置警戒牌和警示标志，吊装现场负责人公示牌、吊装作业危险源与防范公示牌、消防器材、玻璃钢绝缘伸缩围栏等，满足消防验收要求；

（22）箱变按照设计图纸及消防规范要求，配置灭火器、消防砂箱、消防器材等消防设施，满足消防验收要求；

（23）负责施工资料的编制、移交；配合甲方完成业主、监理、质监、电网等验收；负责竣工图纸，设备随机资料，备品备件的接收、保管、清点、移交；

（24）承包人需在提供用地红线范围内进行施工，因承包人原因造成的超红线占用（包括压占），所引发的一切行政处罚、罚款、林草植被恢复费用、民事赔偿及工期延误等损失，均由承包人承担。

（具体范围详见采购文件技术部分及工程量清单报价表）。

响应人须在施工前对现场机位的具体分布、地形地貌、地质水文、交通条件、施工难度差异及相互影响进行充分勘察与评估，其报价已综合考虑不同区段的地质变化、施工难度、土石比例等因素。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：具有中华人民共和国独立法人资格，具有特种工程（特殊设备的起重吊装）专业承包不分等级资质和有效期内的安全生产许可证，具备能够完成本工作的相关能力。

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态。提供近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（2023-2025年）；若无2025年度报表，可提供（2022—2024年）度财务会计报表；公司成立不足3年的按实际成立年限提供或提供相关财务说明资料。

3.1.3企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：一级注册建造师资格、建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：中级及以上职称

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证。

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有类似工程施工业绩3项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,****.cn）***平台中列入失信被执行人名单；

（5）未被法院列为被执行人（***网址：http://****.gov.cn），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（***网址：http://****.gov.cn），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

3.2.2响应人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构。

4.谈判文件的获取

1．凡满足本函规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年5月28日至2026年6月1日17时00分前（北京时间）通过“***平台”（https://****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；***平台***平台的供应商及承（分）***平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“***网”（https://****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）***网首页-****中心，可下载《***平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《***平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2．本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年6月5日11时00分（北京时间），响应人应在截止时***平台递交电子响应文件。

投标工具下载：***网（https://****.cn）门户服务-****中心***平台投标管家。

2.本次采***平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响***平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

3.各响应***平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

4.响应文件的***平台开标工具全流程远程在线开启。

5.响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将***平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.***平台***平台客服。咨询入口：网站首页-****中心“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间：具体时间另行通知

6.2谈判地点：线上谈判

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7. 成交人数量

成交人数量:1人。

8.发布公告的媒介

***网（http://****.cn)和中国电建***网站（http://www.****.cn）上发布。

9.联系方式

采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

地    址：陕西省西安****大道****号西北水电常宁基地

联 系 人：匙工

电    话：029-****0480

电子邮件：zb****@****.cn

10．监督机构

监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

监督电话：029-****0477

11．提出异议的渠道和方式

如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

联系人：阎工

联系电话：029-****0477

电子邮箱：xb****@****.cn

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

                                2026 年 05月28日