中国电建吉林院中煤伊犁州煤电灵活性改造配套光伏项目EPC总承包项目项目施工二标段采购项目公开谈判采购公告

谈判公告

中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司已中标中煤伊犁州煤电灵活性改造配套光伏项目EPC总承包项目总承包项目，项目业主为中煤伊犁能源开发有限公司，资金已落实，中国电建集团吉林省勘测设计有限公司作为采购人，现以谈判采购（公开竞争性谈判）方式采购施工二标段分包。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：中煤伊犁州煤电灵活性改造配套光伏项目EPC总承包项目施工二标段采购项目

1.2采购人：中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司

1.3合同签订主体： 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司

1.4采购项目资金落实情况： 资金已落实，来源于项目业主施工进度结算款

1.5采购项目概况：本项目是中煤伊犁汉宾 2×330MW 电厂组灵活性改造项目的配套新能源项目，项目采用牧光互补形式建设电站，建设规模为100MW，规划光伏组件直流侧总容量为129.21792MWp。

1.6采购方式：谈判采购（公开竞争性谈判）

2.采购范围及相关要求

2.1采购范围：负责光伏厂区安装、调试工程，负责施工辅材采购（不包含光伏低压直流及交流电缆，不含高压电缆及光缆），通过建筑工程检测、地方质检站及可再生能源质检等全部的工程检测工作，***网条件。承包人的施工用电费用由承包人自理，合同竣工结算时一并据实结算。承包人的施工、生活用水、用电、本项目消防水池注水费用由承包人自理。承包人施工、生产及生活排水应按照国家相关环境保护法律法规的相关规定进行处理后排放，满足环境监管部门要求，生活污水必须经过水处理设施处理合格后才能排放。现场施工按照光伏电站施工相关规范要求开展。负责完成项目“三分离”施工。负责完成本项目（光伏厂区及升压站）智慧化项目建设，包括但不限于集控室、远程监控信息传递5G网络建设等相关建设内容，响应人提供相关技术方案。

本标段采购范围光伏发电项目全流程建设及管理相关工作，具体内容如下：负责施工准备阶段的各项工作，包括临时设施建设（需统筹考虑建设单位、总包单位、监理单位的办公场所及会议室设置）、施工用水用电接入、通信保障、道路修建、场地清理、表土剥离以及场地平整至设计高程，同时全面落实安全文明施工要求；负责本项目施工措施费、赶工措施费、冬季施工费、施工降水（如果有）等。

配合项目所有前期手续办理（涉及的土地费用由业主项目公司支付）；涉及的所有协调工作，包括但不限于征租地协调、政府协调、地方协调、阻工协调。

配合消防系统及配套设备管道、给排水系统及所有电气设备、水保、环保、安全消防等设备设施的安装、调试，配合项目消防验收工作，包括应急管理局或其他主管部门的日常沟通及资料报送，配合代项目业主方完成施工图审查。配合办理消防备案意见出具，确保通过消防验收；满足政府主管部门和电力公司对消防工程的相关要求；

对需要检测的设备及材料的进场送检、抽检（取得具有资质的第三方试验合格报告），全***网的接地电阻检测（取得具有资质的第三方试验合格报告）等其他相关的检测并提交报告。

负责配备专职协调人员，负责协助永久占地征林、征地、***网接入等对政府和电力公司的协调工作；积极参与各级领导现场检查工作事宜。承包人应充分理解并考虑协调工作的难度，并在响应报价中充分考虑相关费用。

负责环境影响评价文件、水土保持方案、节能评价、地质灾害评估报告、洪水影响评价报价报告、社会稳定风险分析报告、安全“三同时 ”、职业健康卫生“三同时 ”等专题报告编制、审查、评审及取得相关部门批复等工作。配合项目建设永久用地手续办理，包括办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、不动产证等。配合办理开工、***网、 验收等手续。包括征占地、工程施工、疫情防控、电力质量监督检查等；

配合其他工作

安排人员配合办理与项目施工有关的所有许可文件并承担相应费用，包括但不限于：施工备案手续，电力质监、电力公司验收配合、防雷、消防、劳动卫生等；

配合施工临时用地（***平台、设备运输道路、堆场等）的租赁及地面附着物补偿办理；

配合向经业主同意的保险人投保建安工程一切险等。

未按合同约定工期完成施工任务，过程中所产生的抢工措施费等一切费用，并由此对发包人所造成的直接合理损失及相关责任。

负责为业主项目部、监理项目部及总承包提供必要的办公条件。

承担其他未明确但属于光伏站送电必须具备的施工、服务、手续、流程等工作以及期间发生的协调费用。

必须服从采购人对项目的管理。如判断响应人在进度，安全， 质量等方面出现问题时，对于采购人为推动项目进行的管控指令必须执行。

本工程不组织现场踏勘，根据自身情况自行组织踏勘，并对踏勘情况负责，因承包人未预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并对工程的质量、安全、工期、消防、环保、劳动保护、职业卫生、资产清册等全面负责，最终向发包人移交一个***网及建设单位的技术要求和使用性能、质量合格的工程。

 配合与当地公安部门、信访协商，在现场建立治安、信访管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫、信访事项，履行合同工程的治安保卫职责，承担驻岗、协调等相关费用。

除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。做好项目停工期间的施工现场的已完工程及到货设备的安保和配合编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理单位批准。 进入施工现场，至移交工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府报告。应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

负责本标段范围内设施搬迁、临时用地手续办理，施工后设施搬迁恢复、生态修复等工作；负责本标段实施过程中的环水保监理、检测、验收工作并取得相应的报告，通过政府部门验收；负责依照评审通过的项目水土保持方案报告，生态环境影响评价报告中所涉及的防治水土流失、防治环境污染、土地复垦及治沙等相关措施的实施，达到政府要求的验收标准；上述验收报验文件的编制、咨询、报审、承办会议等、直至竣工验收通过的全部工作，全部由响应人负责配合。

配合发包人依托本项目进行科技研发，并提供科研发票。

2.2计划工期：

计划开始工作日期： 以监理发出的开工令为准

计划竣工日期： 2026 年 5 月 15 日

其他要求：具体施工工期节点以发包人认可的工期计划为准，关门时间为：2026年5月 15日完成***网试运行。

2025年04月30日前支架及组件安装完成40%

2.3建设地点：项目位于伊犁哈萨克自治州伊宁县境内。

2.4质量要求：

施工部分质量标准：合格，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》和设备、设施运行要求验收，质保期：自项目竣工验收合格之日算起，建设安装工程涉及的承包内容质保期为 2 年，防水工程质保期为 5 年

3.响应人资格要求资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格；

（1）具备电力工程施工总承包二级，承装承试二级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；响应人在近3年（2022-2024）无违法、违纪事件、无重大质量和安全事故等发生。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：具有建筑（机电）专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），具有1项（2020年1月1日以来）从事100MW及以上光伏发电工程的施工负责人的投运业绩，须提供能证明施工负责人的相关证书及业绩证明文件，施工负责人业绩的证明文件须是合同及验收证明或用户盖章的证明材料，以上材料须体现工程名称及工程范围、施工负责人、单位名称及投运时间；且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（2）项目技术负责人的资格要求：具有中级及以上技术职称，5年以上从事电力工程施工技术管理工作经历，担任过1个类似工程项目技术负责人职务。

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人1人，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C证）。

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人1人。

3.1.4 企业工程业绩要求：须具有两项（容量100MW及以上光伏项目的）施工总承包合同业绩或两项（110kV及以上汇集站或升压站的）施工总承包合同业绩，须提供合同扫描件、业主方证明或验收证明等证明材料。证明材料中须明确工程项目名称及工程范围、承包合同签订时间和签章页、单位名称及验收时间等。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）没有处于行政主管部门或中国电建集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止响应的处罚期内；

（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建吉林院的禁入承包商；

（4）近三年（2022-2024）没有骗取中标或严重违约，没有经鉴定部门认定的因其产品引起的重大质量事故；

（5）近三年（2022-2024）财务能力稳定、可靠，流动资金能满足本竞标工程施工需要。响应人应提交最近三个会计年度经合法中介机构审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、损益表）及银行出具的资信证明；

（6）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,****.cn 点击查看）或各级信用信***平台中列入失信被执行人名单。

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，谈判截止时间后由评审小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到采购文件规定要求，评审小组将否决其响应资格。

4.谈判采购文件的获取

1、满足本谈判公告规定的资格要求的供应商，请于2026年04月10日10:00前（北京时间）通过***平台在线按要求报名，审核通过后方可下载采购文件。本次谈判采购不收取任何费用。

5.响应文件的递交

4.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间）为2026年04月13日11时30分整（北京时间）。

4.2 响应文件递交的方式：本次采购通过中国电建集团采购采购***平台（简称：***平台）（****.cn 点击查看）线上提交响应文件。

4.3 逾期送达的、未送达指定地点的采购人将予以拒收。

6.谈判时间和地点

5.1谈判时间：线上公布。

5.2谈判地点：线上谈判。

7.联系方式

采购人：中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司

地  址： ****街****号 点击查看

邮  编：  130022      

采购联系人：   郭先生       电 话：  0431-****8787 点击查看

项目联系人：   张先生       电 话：  0431-****8868 点击查看 

邮  箱： cg****@****.cn 点击查看

中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司

                                    2026年04 月07日