登录
广州市荔湾区骨伤科医院采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
（一）项目名称：广州市荔湾区骨伤科医院装修工程定点采购
（二）项目编号：DDYJ-2023-895427
（三）预算金额：257,897.77
（四）采购需求：
| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程周期：30天 工程工期总日历天数：30天 安全文明施工费(元)：1256.84 余泥渣土场外运输排放费(元)：0 暂列金额(元)：0 承包范围：全包 是否需要报价前勘查现场：是 工程量清单: 查看附件 是否需要项目总负责人：是 是否需要专职安全管理人员：是 |
项目主要是制剂室外围构筑物的建设，增加室外货物运输通道雨棚和车棚，外围两个出入口增加大门，搭建医疗垃圾处置间。 具体工程内容详见本工程量清单。 | 1 | 项 |
| 2 | 工程周期：30天 工程工期总日历天数：30天 安全文明施工费(元)：5839.85 余泥渣土场外运输排放费(元)：0 暂列金额(元)：0 承包范围：全包 是否需要报价前勘查现场：是 工程量清单: 查看附件 是否需要项目总负责人：是 是否需要专职安全管理人员：是 |
西关正骨中医药文化培训基地，项目主要包括西关正骨****楼庭院新砌花基，绿化种植以及地面排水改造等相关工程。 | 1 | 项 |
商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
| 1 | 工期：30天 |
| 2 | 实际开工日期以采购人或监理单位发出的开工令为准。 |
| 3 | 成交供应商已充分考虑场所特殊性，已充分考虑实际施工时间及环境影响，成交供应商不得以施工作业时间、环境受监管要求限制为由调整工期。 |
| 4 | 因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：成交供应商每延误总工期一天，支付合同总价款3.4‰的违约金，误期赔偿费的最高限额为扣除预留金和零星工作项目费后的合同价款的10%，所产生的违约金在工程款中扣除；节点工程延误超过15天或者总工期延误超过30天的，采购人有权单方面解除合同，并组织其他施工队伍进场完成收尾工作，所产生的费用在成交供应商工程尾款中扣除，不足部分采购人有权继续向成交供应商追偿；同时，采购人有权不再向成交供应商支付工程款，由此造成采购人的一切损失及责任由成交供应商承担 |
| 5 | 合同工期调整：（1）采购人未能按约定提供图纸和现场施工条件； |
| 6 | 合同工期调整：（2）采购人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； |
| 7 | 合同工期调整：（3）采购人或其委托的工程管理咨询人未能按合同约定发出指令或者履行批准程序，致使施工不能正常进行； |
| 8 | 合同工期调整：（4）工程变更造成工期延误的；遇不可抗力或政策性停工的； |
| 9 | 合同工期调整：（5）非成交供应商原因停水、停电造成停工超过合同约定时间的。 |
| 10 | 合同工期调整：（6）采购人指令暂停施工的，暂停施工天数为顺延工期天数。 |
| 11 | 合同工期调整：（7）施工过程中，因采购人增加或者减少工程内容、变更施工工程的内容、标准或实施安排顺序等，引起工期变化的，发承包双方应依据合同约定执行；合同未约定的，应共同协商、合理调整工期。 |
| 12 | 工期不顺延情形包括但不限于：（1）成交供应商未按照采购人要求提供相应的管理人员、施工人员实名制资料及施工进度计划（附横道图）等相应资料文件不得进场施工，工期不做顺延[管理人员、施工人员实名制资料要求包括但不限于：1.拟派管理人员（项目经理、专职安全员）的资质证书、企业聘书、联系电话；现场联系人身份信息（名字、身份证号码等）及联系方式2.拟派施工工人的身份信息（名字、身份证号码等）；特种作业人员需提供相应操作资格证书。3.实名制资料需由成交供应商加盖公章确认。 |
| 13 | 工期不顺延情形包括但不限于：（2）根据工程实际需要，要求提供施工组织计划、安全文明施工方案等相应资料文件，成交供应商未提供的，不得进场施工，工期不做顺延； |
| 14 | 工期不顺延情形包括但不限于：（3）项目实施过程中增加施工人员的，也需要提供实名制资料，未能提供实名制资料的施工人员不得进场作业，由此造成的进度延误由成交供应商自信承担，工期不做顺延。 |
| 15 | 工期不顺延情形包括但不限于：（4）成交供应商材料进场需报基建办检验，材料检验不合格的，延误工期不做补偿。 |
| 16 | 工程实际竣工日期按照以下情形分部确定：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）成交供应商已经提交竣工验收报告，采购人未在28天内组织施工质量竣工验收的，以成交供应商提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，采购人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 |
| 17 | 安装调试：1.成交供应商负责到采购人指定的地点进行安装调试。2.成交供应商必须提供设备安装及调测服务，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到采购人可正常使用状态。 |
| 18 | 质保期：成交供应商提供为期24个月的免费维护服务和质量保证,质保服务期从验收合格之日起计算。 |
（五）议价发起时间：2023年08月25日
二、需求信息
合同份数：4
争议处理方式：向人民法院提交诉讼解决
三、供应商报价须知
（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（二）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。
（三）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
五、项目联系方式
联系方式：李健辉 159****9989
采购单位：广州市荔湾区骨伤科医院
2023年08月25日
微信公众号（订阅通知）
本公告地址：https://www.120bid.com/view/250/MiMJOYoBejfXyu88RT8v.html
微信在线客服