西吉县人民法院院机关及白崖法庭院坪等维修项目院机关维修工程暨科技法庭更换配套庭审电子设备

任何供应商、单位或者个人对以上公示的项目采购需求有异议的，可以在招标公告发布之前在线发起异议，并填写异议内容及事实依据，该异议仅作为社会主体对采购需求内容的监督，采购人查询异议内容后，可根据实际情况自行决定是否采纳异议内容。供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。

二、供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，应提供以下材料：

1.1 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照 （或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

1.2 法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）；

1.3 提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

1.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

1.6 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《资格承诺函》）。

2.供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

3.（是/否）专门面向中小微企业： 1是 0否

4.合格投标人的其他资格要求：

三、商务要求

采购标的交付（实施）的时间（期限）工期：45日历天。

涉及工程项目的工程质量、项目经理、工程进度、工程计量方式、工程变更、竣工验收、质量保证等要求质量标准：合格。履约验收要求： （1）验收方式：项目完工后一次性验收，供应商履约完成，采购人按采购合同约定验收条件进行一次性验收。 （2）验收程序：成交单位施工完成本项目所有内容，经自检合格后向采购人书面提出履约验收申请，自验情况作为相关证明材料。采购人应当自收到供应商提出的履约验收申请之日起 5 个工作日内审核是否达到采购合同约定的履约验收条件，达到履约验收条件的，启动履约验收程序，向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。采购人成立履约验收小组，组织采购项目履约验收具体工作，验收小组出具验收意见填写验收报告。 （3）验收资料要求：验收当天成交人须提供验收资料（包括但不限于）：项目过程资料，提供验收报告；照片、成交通知书、合同等相关资料，胶装装订。 （4）验收标准：根据国家、宁夏回族自治区相关行业规定及标准、《磋商文件》要求及 《响应文件》响应内容进行验收。

付款条件（进度和方式）付款方式：按工程进度款结算的时间支付。 （1）合同签订后进场施工20日内发包人预付合同价的30%工程款； （2）工程进度过半（50%），发包人支付至合同价的50%工程款； （3）竣工验收合格后，发包人支付至合同价的80%工程款； （4）审计完成，审计报告经双方签字确认，承包人以银行保函形式预留审计决算价的3%作为质保金后，发包人支付至审计决算价的100%工程款。 发包人支付上述各期工程款前，承包人须向发包人提供与当期应付工程款金额等额的合法有效增值税发票。若承包人未按要求提供等额增值税发票，发包人有权拒绝支付当期工程款，且该拒绝支付行为不视为发包人违约。 农民工工资专用账户约定：本项目严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）相关规定执行，承包人（施工总承包单位）须在工程施工合同签订之日起30日内，在项目所在地银行业金融机构开立农民工工资专用账户，专门用于支付本项目农民工工资，并与发包人、开户银行签订资金管理三方协议，账户名称规范为“承包人名称+本项目名称+农民工工资专用账户”，开立后30日内报项目所在地专用账户监管部门备案（已实现动态监管的地区按当地规定执行）。 发包人拨付的各期工程款中，应按合同约定的人工费用数额或比例，按时足额将人工费用拨付至承包人开立的农民工工资专用账户，人工费用拨付周期不得超过1个月，确保农民工工资按时足额支付。承包人须按月通过该专用账户直接将工资支付至农民工本人银行账户，不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的其他账户，不得违规支取现金。工程完工、无拖欠农民工工资情况并公示30日后，承包人可按规定办理专用账户撤销手续，账户余额归承包人所有。 承包人未按上述要求开立、使用农民工工资专用账户，或存在拖欠农民工工资情形的，发包人有权暂停支付当期工程款，直至承包人整改完毕，由此产生的一切责任及损失由承包人承担。

质量保修范围和保修期质保期：实际验收竣工日期后的24个月。

五、合同管理安排

合同类型： 货物类 服务类 工程类

工程类

项目名称西吉县人民法院院机关及白崖法庭院坪等维修项目院机关维修工程暨科技法庭更换配套庭审电子设备（一标段）

涉及工程项目的工程质量、项目经理、工程进度、工程计量方式、工程变更、竣工验收、质量保证等要求工程质量标准：按照《建设工程质量管理条例》及国家、宁夏回族自治区现行相关工程施工质量验收规范、标准进行验收，工程质量须达到合格标准。

履约保证金合同总价的 3%

甲方责任发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项

乙方责任承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

违约责任发包人违约的责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。承包人违约的责任：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

不可抗力因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在__天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

项目概况本工程为西吉县人民法院院机关及白崖法庭院坪等维修项目院机关维修工程。****楼前院坪拆除及翻修605m²,****楼、餐厅散水拆除及翻修192 m²,新埋双向200米电缆，砖砌地沟34m，砖砌检查井5座，拆除台阶18m²,大理石地面砖维修6m²,大理石门亭维修及铝单板更换70.4 m²,拆除更换路缘石220m, 做水漏及引流管50m, 栽植树木及补苗等内容。

验收标准（附验收方案）履约验收要求： （1）验收方式：项目完工后一次性验收，供应商履约完成，采购人按采购合同约定验收条件进行一次性验收。 （2）验收程序：成交单位施工完成本项目所有内容，经自检合格后向采购人书面提出履约验收申请，自验情况作为相关证明材料。采购人应当自收到供应商提出的履约验收申请之日起 5 个工作日内审核是否达到采购合同约定的履约验收条件，达到履约验收条件的，启动履约验收程序，向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。采购人成立履约验收小组，组织采购项目履约验收具体工作，验收小组出具验收意见填写验收报告。 （3）验收资料要求：验收当天成交人须提供验收资料（包括但不限于）：项目过程资料，提供验收报告；照片、成交通知书、合同等相关资料，胶装装订。 （4）验收标准：根据国家、宁夏回族自治区相关行业规定及标准、《磋商文件》要求及 《响应文件》响应内容进行验收。 （验收方案附件）：履约验收方案.docx

工期45 日历天

施工地点西吉县人民法院院内

付款条件（进度和方式）按工程进度款结算的时间支付。（1）合同签订后进场施工20日内发包人预付合同价的30%工程款；（2）工程进度过半（50%），发包人支付至合同价的50%工程款；（3）竣工验收合格后，发包人支付至合同价的80%工程款；（4）审计完成，审计报告经双方签字确认，承包人以银行保函形式预留审计决算价的3%作为质保金后，发包人支付至审计决算价的100%工程款。

质量保修范围和保修期质保期：实际验收竣工日期后的24个月

任何供应商、单位或者个人对以上公示的项目采购需求有异议的，可以在招标公告发布之前在线发起异议，并填写异议内容及事实依据，该异议仅作为社会主体对采购需求内容的监督，采购人查询异议内容后，可根据实际情况自行决定是否采纳异议内容。供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。

免责声明: 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的，***网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。